시설공사 입찰 안내서

▢ 공 사 명 : 송원고등학교 본관동 복도 및 계단 바닥 교체공사

▢ 개찰일시 : 2019. 12. 5.(목) 11:00

▢ 수요기관 : 송원고등학교

이 설명서는 송원고등학교가 집행하는 시설공사 입찰에서 입찰참가자와 계약상대자가 숙지하고 준수하여야 할 사항을 기재한 것으로서 입찰 참가를 희망하는 자는 이를 열람하여 숙지하여야 합니다.

본 건과 관련하여 문의사항이 있을 경우에는 송원고등학교 행정실(주무관 박종석, 전화번호 360-5503)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

송원고등학교

입찰설명서 구성은 다음과 같으며 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 동 입찰설명서를 열람하여 그 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따른 책임은 입찰자에게 있습니다.

-  다   음  -

Ⅰ. 시설공사 입찰공고

Ⅱ. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서

(조달청 고시 제2017-13호, 2017. 6.22.)

Ⅲ. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정

(조달청 고시 제2019-5호, 2019.6.13.)

Ⅳ. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

(행정안전부 예규 제47호, 2018. 11. 8.)

Ⅴ. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

(행정안전부 예규 제48호, 2018. 11. 8.)

Ⅵ. 광주광역시교육청 공사계약 특수조건

(재정지원과-35453, 2017.12.4.)

송원고등학교 공고 제2019-55호

송원고등학교 본관동 복도 및 계단 바닥 교체공사

제한경쟁 입찰 공고

< 본 계약은 청렴계약제가 적용됩니다 >

입찰자는 반드시 입찰서 제출시 아래의 청렴계약(청렴서약)에 관한 내용을 숙지·승낙하여야 하며, 동 내용을 위반하여 발주기관으로부터 계약해제·해지 및 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 불이익을 받더라도 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

「지방계약법」제6조의2에 따라 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함한다)에서 아래 각 호의 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다.

1. 금품·향응 등을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공한 경우에는 「지방계약법 시행령」92조제1항제10호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.

2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위시에는 「지방계약법 시행령」제92조제1항제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.

3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

송원고등학교는 계약상대자와 함께하는 청렴 계약제도의 이행을 통하여 공정하고 투명한 계약문화를 조성하는 한편 소통과 공감으로 모두가 행복한 광주교육을 실현하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

※ 관계 교직원이 금품․향응․편의제공 등을 요구할 경우에는 아래로 신고하여 주시기 바랍니다.

▷ 홈페이지: http://www.gen.go.kr/전자민원창구/청렴게시판(익명신고)/ ▷ 스마트폰 활용 신고: 스마트폰 앱-광주광역시교육청(익명신고) 실행 또는 스마트폰으로 QR코드 인식-신고서 작성

※ 보상: 누구든지 광주광역시교육청 산하 교직원의 부패행위를 신고할 수 있으며, 부패행위를 신고한 자에게는 「광주광역시교육청 공직자등 부조리 신고 포상금 지급 조례」에 의거 최대 2억원의 보상금을 지급합니다.

다음과 같이 제한경쟁 입찰을 실시하고자 공고합니다.

1. 공사개요

1.1. 공 사 명 : 송원고등학교 본관동 복도 및 계단 바닥 교체공사

1.2. 공사현장 : 송원고등학교(광주 남구 송암로 73)

1.3. 공사기간 : 착공일로부터 27일간

1.4. 공사내용 : 공사 시방서에 따름

1.5. 공사금액

추정금액	추정가격	부가가치세	관급금액		기초금액
			관급자설치 관급자재금액	도급자설치 관급자재금액
131,880,000	119,890,909	11,989,091			131,880,000

2. 입찰 및 계약방식

2.1. 제한경쟁 입찰이며, 적격심사대상 공사입니다.

2.2. 전자입찰(총액) 및 전자계약 대상입니다.

2.3. 청렴계약제가 적용됩니다.

2.4. 광주광역시 지역제한입니다.

2.5. 본 공사는 [노무비 구분관리 및 지급확인제] 적용 대상입니다.

2.6. 본 공사는 전자청구대상 입니다.

3. 입찰 참가자격

3.1. 「지방계약법 시행령」제13조의 규정에 의한 요건을 갖추고, 건설산업기본법령에 의한 전문건설업 중 실내건축공사업(0006)을 등록한 자로서 입찰참가자는 입찰공고일 전날 【신규사업자(법인인 경우 법인 등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다】 부터 입찰일(다만, 낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사 서류 제출일)까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다)를 계속 광주광역시에 둔 자이어야 하며, 그러하지 않을 경우 낙찰자 결정을 취소합니다.

3.2. 국가종합전자조달시스템에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정(조달청 고시 제2017-23호, 2017. 9. 13.)」에 따라 개찰일 전일까지 조달청 고객지원센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.

3.2.1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘지방계약법’이라 한다) 시행규칙」 제15조제4항의 규정에 따라 조달청 이외의 관서에 입찰참가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 등록사항이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격 등록을 한 것으로 봅니다.

3.2.2. 이 입찰은 「지문인식 신원확인 입찰」방식이 적용되므로 인증서를 보유한 대표자 또는            입찰대리인은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제7조제1항제5호에 따               라 사전에 조달청장이 정한 절차에 따라 지문보안토큰에 전자입찰자의 지문정보를 등           록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.

3.3. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우, 해당 업체들이 하나

의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 입

찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 2인 이상인 업체의 경우 입찰참가자격 등록 시 대

표자 전원을 등록하여야 하고 현재 1인만 등록된 경우에는 변경등록을 하여야 하며, 변경

등록을 하지 아니하고 입찰에 참가한 자는 「지방계약법 시행규칙」제42조제5호에 따라 입

찰무효사유에 해당됩니다.

4. 공동계약

4.1. 구성: 본 공사는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제47호, 2018. 11. 8.)」

‘제7장-제3절-1-가’에 따라 공동이행방식을 적용하지 않습니다.

5. 현장설명 및 설계서열람

5.1. 현장설명은 「지방계약법 시행령」제15조제3항의 규정에 따라 생략하고, 설계내역서 열람

으로 갈음합니다.

5.2. 설계서 열람 장소: 송원고등학교 행정실 (주무관 박종석  ☎062-360-5503)

6. 입찰참가신청 및 입찰보증금

6.1. 입찰참가신청

6.1.1. 입찰참가자격이 있는 자가 3.2.항에 따라 입찰참가자격등록을 하였거나, 3.2.1.항과 같이 나라장터시스템에 등록사항이 게재된 경우에 입찰참가신청을 한 것으로 간주합니다.

6.2. 입찰보증금

6.2.1. 납부면제

입찰참가자격이 있는 자로서 「지방계약법 시행령」제37조제3항 각호에 해당하는 경우   에는 입찰보증금 납부를 면제합니다.

6.2.2. 상기 6.2.1.에 해당되는 자는 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰서 제출로 납부를 갈음합니다. 나라장터시스템을 이용하여 제출하는 입찰서에는 입찰보증금 납부확약 내용이 포함되어 있습니다.

6.2.3. 「지방계약법」 제12조제3항 및 「같은 법 시행령」 제38조에 의한 입찰보증금에 대한 세입조치 사유가 발생한 경우에는 입찰보증금 납부확약 내용에 따라 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 지체 없이 현금으로 납부하여야 합니다.

7. 입찰서 제출

7.1. 본 입찰은 전자입찰로만 집행합니다.

7.1.1. 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용됩니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란

한 자는 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」제7조제1항제6호 및 제7호의 절

차에 따라 예외적으로 개인 인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

7.2. 입찰서 제출

7.2.1. 입찰서 제출기간: 2019. 11. 27(수) 16:00 ～ 2019. 12. 5.(목) 10:00

※ 제출기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.

7.2.2. 입찰서는 반드시 나라장터시스템의 “입찰정보”를 이용하여 제출하여야 합니다.

7.2.3. 입찰서 제출 여부는 나라장터시스템의 “전자문서함―보낸문서함”에서 확인하여야 합니다.

7.2.4. 입찰자가 접속한 IP로 해당 입찰에 타 업체가 입찰서 제출시 사용한 IP가 있는 경우에   는 입찰서 제출이 불가합니다.(같은 입찰에서 동일한 IP로는 입찰서를 1회만 제출토록   제한됨)

7.2.5. 면세사업자는 반드시 입찰금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 계약 체    결 시에는 낙찰금액에서 부가가치세를 제외한 계약금액으로 계약체결합니다.

8. 개찰 및 낙찰자 결정

8.1. 개찰일시: 2019. 12. 5.(목) 11:00

8.2. 개찰장소: 본교 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

8.3. 재입찰여부: 재입찰 허용(매 1시간 후), 재입찰시 예비가격 신규작성

8.4. 입찰서 제출 무효에 대해서는 「지방계약법 시행규칙」제42조, 행정자치부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제11장 입찰유의서 ‘제2절 12. 입찰의 성립 및 무효’에 의합니다.

9. 예정가격 및 계약상대자 결정

9.1. 예정가격 결정은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2장 예정가격 작성요령에 따라 결정합니다. 예정가격은 기초금액의 ±3% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성, 입찰에 참여하는 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술 평균한 금액으로 결정됩니다.

9.2. 낙찰자결정은 예정가격 대비 제출된 입찰가격이 낙찰하한선 87.745%이상으로 입찰서를 제출한 자 중 최저가격 제출한 자 순으로 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규 제48호, 2018. 11. 8.) 제2장 시설공사 적격심사 세부기준 제2절 평가기준 1. 가의 〈별지 5〉 추정가격이 10억 원 미만 3억 원 이상인 입찰공사 평가기준(전문·그 밖의 공사는 3억 원 미만 1억 원 이상), ‘시공실적으로 입찰참가자격을 제한하지 아니한 입찰’ 항목을 적용하여 낙찰자를 결정하고, 평가대상업종 및 평가비율은 실내건축공사업(평가대상업종) 100%(평가비율)입니다.

9.3. 입찰 후 최저가 입찰자 순으로 예상종합평점 등을 고려하여 일정순위까지 적격 심사자료

를 요구할 계획이니, 적격심사대상자로 통보받은 자는 적격심사서류(A4규격으로 상철)를 7

일 이내에 제출하여야 합니다.(예상종합평점이 95점에 미달될 것이 자명한 경우에는 적격

심사서류를 징구하지 않습니다.)

9.4. 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 이행능력 심사결과 최

고점수인 자를 낙찰자로 결정하되, 이행능력 심사결과도 같은 경우에는 추첨으로 낙찰자를

결정합니다. (나라장터 동가추첨 시스템 이용)

10. 청렴계약제에 관한 사항

10.1. 입찰에 참여한 자는 모두 “청렴계약서(서약서)” 를 입찰등록(입찰참가신청) 또는 입찰서

(시담서) 제출하여야 합니다.(※ 국가종합전자조달시스템 서식 및 절차에 따름)

10.2. 청렴계약서(서약서)는 계약의 일부로써 효력을 갖습니다.

11. 광주광역시교육청 건설기계 대여금 체불방지 운영에 따른 직접 지급 안내

11.1. 건설기계 대여업자 보호를 위하여 수급자(하수급자)와 건설기계 대여업자 간에 작성된 “건설기계 대여 임대 계약서” 및 “건설기계 대여금 직접 지급 합의서”를 광주광역시교육청 및 우리학교에 제출한 경우 건설기계 대여업자에게 대여금을 직접 지급할 수 있습니다.

12. 보충정보 제공처

12.1. 문의내용 및 전화번호

12.1.1. 전자입찰 이용, 입찰참가자격등록에 관한 사항은 조달청 정부조달 콜센터(1588-0800)

로, 입찰공고서·개찰·적격심사·전자계약에 관한 사항은 송원고등학교 행정실(주무관 박종석 ☎062-360-5503)으로 문의하시기 바랍니다.

12.2. 기초금액과 개찰결과에 대한 정보는 국가종합전자조달시스템 홈페이지(http://www.g2b.go.kr) ‘입찰정보→공사→공고현황(또는 개찰결과)’, 광주광역시교육청 홈페이지(http://www.gen.go.kr) ‘정부 3.0 정보공개→입찰정보→G2B(나라장터)입찰정보’, 에 게재됩니다.

12.3. 관련 회계예규 및 지침은 광주광역시교육청 홈페이지 “정부 3.0 정보공개→입찰정보→입찰정보자료실”에서 열람하거나 내려 받을 수 있습니다.

13. 경쟁입찰참가자격등록증 확인

13.1. 입찰에 참여하는 자는 『조달청 경쟁입찰참가자격등록증』의 정보와 법인등기부등본상의

정보가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바랍니다.

(대표자, 상호)

※ 반드시, 투찰전 나라장터>자기정보확인에서 대표자를 확인하시기 바랍니다.

13.2. 위 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시 『경쟁입찰참가자격등록증』을 변경하여야    하며 변경등록을 하지 않고 입찰에 참여한 경우에는 「지방계약법시행규칙」제42조에 의   거 “입찰무효” 사유에 해당됩니다.

13.3. 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하는 경우 대표자는 반드시 구성원의 입찰참가자격 등록사항 변경여부를 확인하시어 입찰무효 등의 불이익이 없도록 주의하시기 바랍니다.

14. 「건설산업기본법」 제34조 제9항이 시행됨에 따라 계약상대자는 「전자조달시스템」을 이용하여 공사대금(노무비, 장비ㆍ자재대금, 하도급대금 포함)을 청구 및 수령해야 하며, 「전자조달시스템」으로 조달청의 「하도급지킴이」를 이용해야 합니다.

15. 하도급지킴이 이용에 관한 사항

가. 낙찰을 받은 자는 계약 체결 시 ‘「하도급지킴이」 이용 확약서’ [붙임1]을 제출해야 하며, 제출된 동 확약서는 계약서의 일부로서 효력을 갖습니다.

나. 계약상대자는 「하도급지킴이」에 일반계좌, 약정계좌를 등록해야 하고, 약정계좌는 발주처에서 지급 승인을 하는 경우에만 인출할 수 있으며, 승인 없이는 인출이 제한됨을 인지하고, 인출 제한 시 이의를 제기할 수 없습니다.

- 일반계좌(공사대금): 「하도급지킴이」 외에도 사용가능한 입출금이 자유로운 계좌

- 약정계좌(노무비, 장비ㆍ자재대금, 하도급대금): 「하도급지킴이」에서 발주처 승인을 받은 경우만 출금 및 이체가 가능한 계좌

다. 기타 자세한 사항은 「하도급지킴이」(http://www.g2b.go.kr:8105/sc/portal/main.do) 하단의 “업체 사용안내”를 참고하시기 바랍니다.

16. 기타사항

14.1. 계약상대자는 인지세법, 주택법, 도시철도법 및 당해 지방자치단체의 조례 등에서 규정

한 바에 따라 수입인지 또는 국 · 공채를 매입하고 그 매입필증 등을 계약담당 공무원에게 제출하여야 합니다.

14.2. 계약상대자는 계약에 따라 발생한 채권(공사대금청구권)을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 미리 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 수요기관 계약담당자의 사전 승인을 받아야 합니다.

2019년  11월  27일

송원고등학교장

【붙임1】

하도급지킴이 이용 확약서

당 사는 00기관에서 시행하는 00공사에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 확약합니다

ㅇ 당사는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결하겠으며, 하수급인(자재․장비업체 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.

ㅇ 당사는 하도급 대금, 노무비, 자재․건설기계대여 대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.

ㅇ 당사는 공사대금중 하도급 대금, 노무비, 자재․건설기계대여 대금에 대해서는 인출이 제한될 수 있음을 인지하며, 인출 제한 시 이의를 제기하지 않겠습니다.

ㅇ 당사는 00기관의 하도급대금, 노무비, 자재․건설기계대여대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.

2019. 12. 00

서약자 : 00회사 대표 000(인)

00기관(학교)장 귀하

【붙임2】

공사계약 특수조건

[광주광역시교육청 재정지원과-35453(2017.12.4.)]

1. 채권양도

계약담당자는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 “제13장 공사계약 일반조건, 제3절 제2호”에 의하여 다음과 같이 한다.

가. 적정한 계약이행목적 등을 위하여 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 원칙적으로 양도할 수 없다. 단, 제3자에게 양도가 불가피한 경우에는 반드시 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다.

나. 계약상대자는 가항의 단서 규정에 따른 채권양도를 하고자 하는 경우에는 연대보증인 또는 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 승인요청 하여야 한다.

2. 대가의 지급 등

「광주광역시교육청 관급공사 지역건설근로자 우선 고용 및 임금체불 방지 등에  관한 조례」 “제5조 및 제7조”에 의하여 다음과 같이 한다.

가. 대가지급의 사전예고

1) 계약담당자는 선급금, 기성대금 및 준공대금 청구에 의해 대가를 지급할 때에는 계약상대자 및 근로자 대표에게 공사대금지급 예고 문자 메시지 발송 등 그 밖의 방법으로 공사대금 지급 사실을 사전에 예고하여야 하고, 계약상대자는 근로자들이 볼 수 있는 장소(식당, 사무실 등)에 게시하여야 한다.

2) 계약상대자는 1)항의 근로자 대표를 당해 관급공사 근로자 중에서 선정(변경)하여 계약담당자에게 【별지 제1호 서식】에 따라 통보하여야 한다.

나. 대가의 직접지급

1) 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 계약상대자에게 지급하여야할 당해 관급공사 대가 중 일부를 하수급인 및 근로자에게 직접 지급할 수 있다. 이 경우 계약담당자는 계약상대자에 대한 대금 채무는 지급한 한도에서 소멸한 것으로 본다. 다만, 현장근로자의 노임을 직접 공제해서는 아니 되는 정당한 사유가 있음을 계약상대자가 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 시행령 제67조 제6항에 따라 근로자의 청구에 의해 발주기관이 임금을 직접 지급할 수 있다는 내용을 계약서에 포함한 경우

2. 계약담당자가 계약상대자에게 2회 이상 서면으로 체불 임금 해소 지시한 때에 이를 이행하지 아니한 경우

3. 정당한 이유 없이 임금 체불이 1회 이상 발생한 경우

2) 계약담당자는 【별지 제2호 서식】에 따라 근로자의 청구가 있을 때에는 지체 없이 청구사실, 청구액 및 계약대가에서 동 금액을 감하여 지급할 수 있다는 사실을 계약상대자에게 통보하여야 한다.

3) 계약담당자는 근로자의 청구내용을 검토하여 정당하다고 인정되는 경우에는 근로자에게 인정된 임금을 지급할 수 있다. 이 경우 임금 직접지급사실 및 지급금액을 계약상대자에게 통보하여야 한다.

3. 하도급 계약 및 대금의 지급 등

계약상대자는 하도급계약 및 대금의 지급은 「건설산업기본법•시행령•시행규칙」, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 “제6장 선금•대가 지급요령” 등 관련 규정에 의하여야 한다.

가. 계약상대자는 하도급계약 등의 통보는 시행령 “제32조”, 시행규칙 “제26조”에 따르며, 이 경우 하도급계약 체결에 따른 일반조건, 특수조건 또는 합의서 등 서류를 추가로 첨부하여야 한다. 단, 추가 서류가 없을 경우에는 그 사실을 명확히 하여 서면으로 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 선금을 지급받은 때에는 선금 지급일로부터 15일 이내에 하수급자에게 현금으로 지급하고, 선금배분 결과(청구 및 지급 내역, 입금증 등)를 5일 이내에 계약담당자에게 제출하여야 한다. 다만 하수급인이 선금 배분을 원하지 아니한 경우 선금급 포기서를 제출하여야 한다.

【별지 제1호 서식】

근로자 대표 현황 (신규.변경) 통보서

□ 공사명 :

소속.직	성명	휴대전화번호	근로(예정)기간	개인정보이용 동의 서명		비고 (서명)
				수집·이용 동의	제3자제공 동의
			~	□ 동의함 □ 동의하지 않음	□ 동의함 □ 동의하지 않음
				□ 동의함 □ 동의하지 않음	□ 동의함 □ 동의하지 않음
				□ 동의함 □ 동의하지 않음	□ 동의함 □ 동의하지 않음
				□ 동의함 □ 동의하지 않음	□ 동의함 □ 동의하지 않음

1. 수집하는 개인정보 항목: 성명, 연락처(전화번호)

2. 개인정보 수집·이용목적: 임금체불 방지를 위해 시공업체에게 대가 지급 시 근로자에게 문자메시지 등 안내

3. 개인정보의 이용 및 보유기간: 본 공사 종료 시까지

4. 개인정보제공에 따른 거부와 불이익: 개인정보수집에 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 문자메시지를 받을 수 없습니다.

5. 수집되는 개인정보는 상기 수집·이용 목적 이외의 다른 용도로 활용하지 않으며, 발주기관(계약담당자)에게제공합니다.

공사계약 특수조건에 따라 위와 같이 근로자 대표 현황을 제출합니다.

년   월   일

계약상대자    상  호 :

대표자 :         (인)

송원고등학교장 귀하

【별지 제2호 서식】

근로자 임금 직접지급 합의서 및 청구서

공사 감독관(관리관) 확인 :        (인)

원 도 급 계약사항	공 사 명
	계 약 금 액
	계 약 기 간
하 도 급 계약사항	공 사 명
	계 약 금 액
	계 약 기 간
주요근로 계약사항	근로 소재지
	작 업 공 종
	계 약 기 간
	사용자	상호				대표자
		주소				전화번호
	근로자	성명		주민등록번호		전화번호
		주소				휴대전화

1. 상기 계약에 따른 계약상대자 또는 하수급자와 근로자간의 근로계약서 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 제6항 및 「광주광역시교육청 관급공사 지역건설근로자 우선 고용 및 임금체불 방지 등에 관한 조례」 제7조 제1항에 따라 근로자 임금을 직접 지급하기로 합의하였기로, 발주처에서 임금을 직접 지급하여 줄 것을 청구합니다.

2. 계약담당자의 계약상대자에 대한 대가지급 채무와 계약상대자의 근로자에 대한 임금지급 채무 또는 하수급인에 대한 하도급대금 지급채무 및 하수급인의 근로자에 대한 임금지급채무는 발주처가 직접 지불시 그 금액만큼 소멸한 것으로 하며, 향후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.

3. 근로자 임금 직접지급 청구서

성 명	금액(원)	입금계좌번호	휴대전화번호	서명

첨부서류 1. 청구한 직불금액의 정당성을 증명할 수 있는 서류 1부

2. 근로계약서 사본 1부

3. 근로자통장사본 1부

4. 기타 계약담당자가 요구하는 자료

20   년     월     일

근로자 : 성명                     (인)

송원고등학교장 귀하