시설공사 입찰 안내서

▢ 공   사   명 : 송원고등학교 본관동 및 체육관 옥상 방수공사

▢ 개 찰 일 시 : 2018. 7. 25.(수) 11:00

▢ 수 요 기 관 : 송원고등학교

이 안내서는 송원고등학교가 집행하는 입찰에서 입찰참가자와 계약상대자가 숙지하고 준수하여야 할 사항을 기재한 것으로서 입찰 참가를 희망하는 자는 이를 열람하여 숙지하여야 합니다.

본 건과 관련하여 문의사항이 있는 경우에는 본교 행정실(담당자 박종석 : 062-360-5503)로 연락주시기 바랍니다.

입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 다음사항을 열람하여 그 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따른 책임은 입찰자에게 있습니다.

-  다   음  -

Ⅰ. 시설공사 입찰공고

Ⅱ. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서

(조달청 고시 제2017-13호, 2017.6.22.)

Ⅲ. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정

(조달청 고시 제2017-23호, 2017.9.13.)

Ⅳ. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

(행정안전부 예규 제21호, 2018.1.10.)

Ⅴ. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

(행정안전부 예규 제19호, 2017.12.13.)

Ⅵ. 광주광역시교육청 공사계약 특수조건

(재정지원과-35453, 2017.12.4.)

송원고등학교 공고 제2018-46호

송원고등학교 본관동 및 체육관

옥상 방수공사 제한경쟁입찰 공고

			< 본 계약은 청렴계약제가 적용됩니다 >
	입찰자는 반드시 입찰서 제출시 아래의 청렴계약(청렴서약)에 관한 내용을 숙지·승낙하여야 하며, 동 내용을 위반하여 발주기관으로부터 계약해제·해지 및 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 불이익을 받더라도 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
	「지방계약법」 제6조의2에 따라 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함한다)에서 아래 각 호의 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다. 1. 금품·향응 등을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공한 경우에는 「지방계약법 시행령」 제92조제1항제10호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다. 2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위시에는 「지방계약법 시행령」 제92조제1항제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다. 3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

다음과 같이 제한경쟁입찰을 실시하고자 공고합니다.

1. 공사개요

1.1. 공 사 명 : 송원고등학교 본관동 및 체육관 옥상 방수공사

1.2. 공사현장 : 송원고등학교

1.3. 공사기간 : 착공일로부터 29일

1.4. 공사금액

추정금액	추정가격	부가가치세	관급금액		기초금액
			관급자설치 관급자재금액	도급자설치 관급자재금액
174,229,000	158,390,000	15,839,000	0	0	174,229,000

2. 입찰 및 계약방식

2.1. 제한경쟁 입찰이며, 적격심사 대상입니다.

2.1.1. 적격심사 기준은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장 시설공사 적격심사세부기준 <별지5> 추정가격이 10억 원 미만 3억 원 이상인 입찰공사 평가기준(전문·설비·문화재·지하수개발·그 밖의 다른 법령에 따른 공사는 3억 원 미만 1억 원 이상)을 적용합니다.

2.2. 전자입찰(총액) 및 전자계약 대상입니다.

2.3. 청렴계약제가 적용됩니다.

2.4. 광주광역시 지역제한입니다.

3. 입찰참가자격

3.1. 「지방계약법 시행령」 제13조의 규정에 의한 요건을 갖추고, 건설산업기본법령에 의한 전문공사업 중 습식·방수공사업을 등록한 업체로서 입찰 공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약 체결일)까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다)를 계속 광주광역시에 두고 있어야 하며, 그러하지 아니할 경우 낙찰자 결정을 취소합니다.

3.2. 국가종합전자조달시스템에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전일까지 조달청고객지원센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.

3.2.1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘지방계약법’이라 한다) 시행규칙」 제15조제4항의 규정에 따라 조달청 이외의 관서에 입찰참가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 등록사항이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격등록을 한 것으로 봅니다.

3.2.2. 이 입찰은 『지문인식 신원확인 입찰』이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.

3.3. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우, 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 입찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 2인 이상인 업체의 경우 입찰참가자격 등록 시 대표자 전원을 등록하여야 하고 현재 1인만 등록된 경우에는 변경등록을 하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고 입찰에 참가한 자는 「지방계약법 시행규칙」 제42조제5호에 따라 입찰무효사유에 해당합니다.

4. 공동계약에 관한 사항

4.1. 구성 : 본 계약은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 ‘제7장-제3절-1-가’에 근거 공동이행방식을 적용하지 않습니다.

5. 현장설명 및 설계서 열람

5.1. 현장설명은 「지방계약법 시행령」 제15조제3항의 규정에 따라 생략하고, 설계내역서 열람으로 갈음합니다.

5.2. 설계서 열람 장소 : 송원고등학교 행정실(주무관 박종석 ☎062-360-5503)

6. 입찰참가신청 및 입찰보증금

6.1. 입찰참가신청

6.1.1. 입찰참가자격이 있는 자가 3.2.항에 따라 입찰참가자격등록을 하였거나, 3.2.1항과 같이 나라장터 시스템에 등록사항이 게재된 경우에 입찰참가신청을 한 것으로 간주합니다.

6.2. 입찰보증금

6.2.1. 납부면제

입찰참가자격이 있는 자로서 「지방계약법 시행령」 제37조제3항 각호에 해당하는 경우에는 입찰보증금 납부를 면제합니다.

6.2.2. 상기 6.2.1에 해당되는 자는 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된   입찰서 제출로 납부를 갈음합니다. 나라장터시스템을 이용하여 제출하는 입찰서에는 입찰보증금 납부확약 내용이 포함되어 있습니다.

6.2.3. 「지방계약법」 제12조제3항 및 「같은법 시행령」 제38조에 의한 입찰보증금에 대한 세입조치 사유가 발생한 경우에는 입찰보증금 납부확약 내용에 따라 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 지체 없이 현금으로 납부하여야 합니다.

7. 입찰서 제출

7.1. 이 입찰은 전자입찰로만 집행합니다.

7.1.1. 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용됩니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란한 자는 「국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서」 제7조 제1항 제6호 및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

7.2. 입찰서 제출

7.2.1. 입찰서 제출기간 : 2018. 7. 19.(목) 10:00 ～ 2018. 7. 25.(수) 10:00

(제출기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.)

7.2.2. 입찰서는 반드시 나라장터 시스템의 “입찰정보”를 이용하여 제출하여야 합니다.

7.2.3. 입찰서 제출 여부는 나라장터 시스템의 “전자문서함-보낸문서함”에서 확인하여야 합니다.

7.2.4. 입찰자가 접속한 IP로 해당 입찰에 타 업체가 입찰서 제출시 사용한 IP가 있는 경우에는 입찰서 제출이 불가합니다. (같은 입찰에서 동일한 IP로는 입찰서를 1회만 제출토록 제한됨)

7.2.5. 면세사업자는 반드시 입찰금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 계약 체결 시에는 낙찰금액에서 부가가치세를 제외한 계약금액으로 계약체결합니다.

8. 개찰

8.1. 개찰일시 : 2018. 7. 25.(수) 11:00

8.2. 개찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

※ 전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

8.3. 재입찰여부 : 재입찰 허용(매 1시간 후), 재입찰시 예비가격 신규작성

8.4. 입찰서 제출 무효에 대해서는 「지방계약법 시행규칙」 제42조, 행정자치부예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제11장 입찰유의서 ‘제2절 12. 입찰의 성립과 무효’에 의합니다.

9. 예정가격 및 계약상대자 결정

9.1. 예정가격은 기초금액의 ±3% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성, 입찰에 참여하는 각 업체가 추첨한(2개씩 선택) 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술 평균한 금액으로 결정됩니다.

9.2. 본 공사는 총액으로 입찰서를 제출하여야 하며, 낙찰자 결정은 예정가격이하로 낙찰하한율(87.745%)이상 최저가격을 입찰한 자 순으로 “「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지5> 추정가격이 10억 원 미만 3억 원 이상인 입찰공사 평가기준(전문·설비·문화재·지하수개발·그 밖의 다른 법령에 따른 공사는 3억 원 미만 1억 원 이상)”에 따라 습식·방수공사업(평가대상업종) 100%(평가비율)로 심사하여 적격통과점수 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

9.3. 입찰 후 최저가 입찰자 순으로 예상종합평점 등을 고려하여 일정순위까지 적격 심사자료를 요구할 계획이니, 적격심사대상자로 통보받은 자는 적격심사서류(A4규격으로 상철)를 7일 이내에 제출하여야 합니다. (예상종합평점이 95점에 미달되는 것이 확실한 경우 적격심사서류를 제출받지 않습니다)

9.4. 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 이행능력 심사결과 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하되, 이행능력 심사결과도 같은 경우에는 추첨으로 낙찰자를 결정한다. (나라장터 동가추첨 시스템 이용)

10. 청렴계약제에 관한 사항

10.1. 입찰에 참여한 자는 모두 “청렴계약서(서약서)”를 입찰등록(입찰참가신청) 또는 입찰서(시담서) 제출 시에 제출하여야 합니다. (※ 국가종합전자조달시스템에서 제공하는 서식 및 절차에 따름)

10.2. 청렴계약서(서약서)는 계약의 일부로써 효력을 갖습니다.

11. 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 등 사후정산

11.1. 「지방계약법 시행령」 제89조 및  「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 8절 규정에 의해 본 공사는 국민건강보험료 등에 관하여 기성 및 준공대가 지급 시 사후 정산합니다. (공사명이 기재된 납부영수증 제출)

11.2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰 참가자가 입찰금액 산정 시 예정가격에 계상된 보험료를 조정없이 반영하여야 합니다.

12. 광주광역시교육청 건설기계 대여금 체불방지 운영에 따른 직접 지급 안내

12.1. 건설기계 대여업자 보호를 위하여 수급자(하수급자)와 건설기계 대여업자 간에 작성된 “건설기계 대여 임대계약서” 및 “건설기계 대여금 직접 지급 합의서”를 우리학교에 제출한 경우 건설기계 대여업자에게 대여금을 직접 지급할 수 있습니다.

13. 보충정보 제공처

13.1. 문의내용 및 전화번호

13.1.1. 전자입찰 이용, 입찰참가자격등록에 관한 사항은 조달청 정부조달 콜센터(1588-0800)로, 입찰공고서, 개찰, 이행능력심사, 전자계약에 관한 사항은 송원고등학교 행정실 박종석 (☎062-360-5503)으로 문의하시기 바랍니다.

13.2. 관련 법령(예규) 및 지침은 국가법령정보센터(http://law.go.kr) “법령, 행정규칙, 자치법규”, 광주광역시교육청 홈페이지(http://www.gen.go.kr) “정부3.0 정보공개→입찰정보→입찰정보자료실”과 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)의 “e-고객지원→법령정보“에서 열람 가능합니다.

14. 경쟁입찰참가자격등록증 확인

14.1. 입찰에 참여하는 자는 『조달청 경쟁입찰참가자격등록증』의 정보와 법인등기부등본 등의 등록사항(대표자, 상호)가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바라며, 위 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시 『경쟁입찰참가자격등록증』을 변경하여야 하며, 변경등록을 하지 않고 입찰에 참여한 경우에는 「지방계약법시행규칙」 제42조에 의거 “입찰무효” 사유에 해당됩니다.

15. 기타사항

15.1. 계약상대자는 인지세법, 주택법, 도시철도법 및 당해 지방자치단체의 조례 등에서 규정한 바에 따라 수입인지 또는 국․공채를 매입하고 그 매입필증 등을 계약담당 공무원에게 제출하여야 합니다.

15.2. 적정한 계약이행목적 등을 위하여 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 원칙적으로 양도할 수 없다. 단, 제3자에게 양도가 불가피한 경우에는 반드시 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다.

15.3. 계약상대자는 15.2.항의 단서 규정에 따른 채권양도를 하고자 하는 경우에는 연대보증인 또는 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 승인요청 하여야 한다.

2018년  7월  18일

송원고등학교장